Организация и методика экономического анализа формирования и исполнения договоров поставки (1142546), страница 38
Текст из файла (страница 38)
В случае нарушения срока поставки, предусмотренного в п. 3.1. настоящегоДоговора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,01 %от стоимости своевременно непоставленной продукции, за каждый деньпросрочки до фактического исполнения Поставщиком обязательств по поставкеТовара, но не более 5 % от всей партии Товара.8.3. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного в Приложении №1настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,01 %стоимости от неоплаченной в срок суммы за каждый рабочий день просрочки дофактического исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара, но неболее 5 % от всей партии Товара.8.4. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождаетПоставщика от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений.8.5. При необходимости Покупатель предъявляет Поставщику претензии и иски,связанные с несохранной, некачественной (некомплектной) поставкой, иливзыскании неустойки за нарушение сроков поставки не позднее 15 дней с моментаполучения груза Покупателем (Грузополучателем).
Срок ответа на претензиюсоставляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.8.6. Сторона не несет ответственности по Договору, если докажет, чтовыполнение его условий невозможно в силу непредсказуемых, непредотвратимыхи непреодолимых обстоятельств (непреодолимая сила), находящихся внеконтроля Стороны: стихийные бедствия, пожары, эпидемии, военные действия,чрезвычайные положения, забастовки. Эти обстоятельства должны бытьподтверждены справками Торгово-промышленных палат или компетентных215государственных органов Российской Федерации.
Срок исполнения обязательствпо настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которогодействовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия,вызванные этим обстоятельствами.8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнениемДоговора, Стороны намерены решать путем переговоров. В случаеневозможности решения спора путем переговоров он подлежит рассмотрению всоответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде г. Хабаровска.9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ9.1. Условия Договора носят конфиденциальный характер.
С любой относящейсяк Договору документацией и информацией могут быть ознакомлены только лица,состоящие в трудовых отношениях со Сторонами и непосредственновыполняющие служебные обязанности, связанные с договорной работой.9.2. В случае нарушения условий конфиденциальности виновная Сторонавозмещает другой Стороне причиненные ей этим убытки.10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ10.1.
Договор вступает в силу в день подписания его обеими Сторонами искрепления печатями и действует в течение года с момента подписания. ЕслиСторона письменно не заявит другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать)календарных дней до его окончания о намерении прекратить действие Договора,он будет считаться продленным на следующий (2015 г.) календарный год.10.2.
Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашениюСторон.10.3. Изменения и дополнения, а также все согласования условий поставки, в томчисле заявки, коммерческие предложения и спецификации к настоящемуДоговору имеют силу и являются неотъемлемой частью Договора, только в томслучае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченнымилицами и скреплены печатями Сторон. В случае противоречий междуизмененными Сторонами условиями поставки и прежними ее условиями,измененные условия поставки будут иметь для Сторон преобладающую силу.21611. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ11.1.
Стороны признают в рамках Договора юридическую силу и дату полученияими факсимильных документов.11.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуютсядействующим законодательством Российской Федерации.11.3. Все юридические, фактические, почтовые, иные адреса и банковскиереквизиты Сторон, приведенные в тексте настоящего договора, подлинные ипризнаны Сторонами. При изменении наименования, адреса, банковскихреквизитов или реорганизации Стороны обязаны уведомить друг друга в тот жедень.11.4.
Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждойстороны.Спецификация № 1 от «03» сентября 2013 г. к договору поставки № ПЛ-314/2014ООО «Гелис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ФедороваВладислава Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, иЗАО «Церрер» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Игнатова ПетраВасильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместноименуемые в дальнейшем «Стороны» или каждая по отдельности «Сторона»,заключили настоящую Спецификацию о поставке следующей партии Товара:8T1.Ассортимент, количество и стоимость Товара.Дата поставки – 3 февраля 2014 г.Наименование товара - древесина, сорт 1.Кол-во - 30 000 кубических метров.Цена за ед. - 1595 руб.НДС- 287,1 руб.Тип доставки – FOB.Цена за данный объем – 47 850 000 руб.Стоимость доставки – 175 950 руб.Итого к оплате – 48 025 950 руб.2172.Оплата Товара производится в течение 5 дней с момента выставления счетаПоставщиком в адрес Покупателя.
Оплата товара производится в рублях по курсуЦБ РФ, установленному на день выставления счета на основании счетаПоставщика.3. Срок поставки Товара: 03.02.2014 (152) дня с даты подписания настоящейСпецификации.4.Адрес конечной доставки Товара: оговаривается.5.Дополнительные условия: нет.ПРОТОКОЛ согласования договорной цены на лесопродукциюБревно сосны обыкновенной, сорт 1 (наименование лесопродукции) по договору№ ПЛ – 314/2014 от «03» сентября 2013 г.Мы, нижеподписавшиеся,от лица Заказчика Закрытого акционерногообщества «Церрер» (полное наименованиезаказчика)иотлицаИсполнителя Общества с ограниченной ответственностью «Гелис» (полноенаименование исполнителя) удостоверяем,что сторонами достигнутосоглашениео величине договорнойценынасоздание(передачу)лесопродукции в сумме 192 111 300 рублей (сто девяносто два миллиона стоодиннадцать тысяч триста рублей).
При выполнении(невыполнении)Исполнителем условий договора в соответствии с пунктами 3, 5 договорнаяцена увеличивается (уменьшается):по пункту 3 на 0,01%;по пункту 5 на 0,01%.Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов иплатежей между Исполнителем и Заказчиком.218ПРИЛОЖЕНИЕ Г(обязательное)Обзор аналитических отчетов ООО «Гелис»«Аналитический отчет на 30 июня 2014 г.«Мониторинг договора поставки № 314-ПЛ/2011»1.Преддоговорный этап. Трансакционные расходыАналитическийсчет97«Трансакционные расходы»Дебет, видыСумма,поступленийруб.Организацияделовых120 000переговоров, фуршетТелефонная связь«Расходыбудущихпериодов»,Кредит, виды отчисленийСумма,субконторуб.Сальдо на начало месяца-Списание на счет 26 «Общехозяйственные120 000расходы»5 000Списание на счет 26 «Общехозяйственные5 000расходы»Реклама500 000Списание на счет 26 «Общехозяйственные500 000расходы»Другие расходы94 000Списание на счет 26 «Общехозяйственные94 000расходы»Оборот2.719 000Оборот719 000Сальдо на конец месяца-Заключение договора.
Обязательства. Маржинальный анализСогласно расчетам, представленным в таблице Б.7, имеем следующие плановыерасчетные показатели:Согласно произведенным расчетам договор согласован сторонами, признанрентабельным, рекомендован к подписанию и началу исполнения согласноспецификации.3.Исполнение договора согласно таблице Б.8:3.1Доходы (руб.) начисленные нарастающим итогом на 30.06.2014 составляют2193.2 Расходы (руб.) начисленные нарастающим итогомна 30.06.2014составляют 114 425 000 руб., что ниже на 419 500 руб. плановых затрат.4.Завершение договора: сумма финансового результата (прибыль/убыток).Анализ эффективности фактического исполнения договора.В настоящее время договор находится на стадии исполнения, поэтому анализфактической эффективности не может быть произведен.5.Резюме о сотрудничестве с данным контрагентом.На данном этапе по результатам опроса сотрудников, следует отметить, чтопроцесс поставки производится согласно плану.8TМакет «Сводный аналитический отчет по договорам поставки № 314-317за 2014 г.»1.Договоры в стадии формирования.
Список перспективных покупателей.Согласно таблицам А.1, Б.1-6 признать действительным сформированный списокконтрагентов.2.Данные по перспективным покупателям. Договоры в стадии заключения.Общий маржинальный анализ согласно таблице Б.7.3.Договоры в стадии исполнения. Общий свод доходов и расходов согласнотаблицам 6-7.4.Завершенныетаблицам 8-9.договоры.Сводныйфинансовыйрезультатсогласно220ПРИЛОЖЕНИЕ Д(справочное)Договорная политика ООО «Гелис»Оглавление1.Общие положения договорной политики ООО «Гелис»2.Принципы и направления реализации лесопродукции3.Условия поставки лесопродукции по договорам поставки4.Квалификационные требования к покупателям, имеющим намерениезаключить договор поставки5.Порядок утверждения и внесения изменений (дополнений) в договорнуюполитику1.
Общие положения1.1. Регламент по формированию и исполнению договоров поставки ООО«Гелис» в области оптовой реализации и поставки лесопродукции в РоссийскойФедерации (далее – Договорная политика) разработан в целях установлениянедискриминационных и транспарентных условий поставки лесопродукции натерритории Российской Федерации (далее – РФ).1.2. Настоящая Договорная политика вступает в силу с момента ее утверждения иявляется обязательной при заключении договоров на поставку лесопродукции натерритории РФ.1.3. Настоящая Договорная политика разработана с учетом требований:Гражданского кодекса РФ;T221Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;Закона РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле»;Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд»;Постановления Правительства РФ от 23.07.2013 № 623 «Об утвержденииПоложения о предоставлении информации о заключенных сторонами не наорганизованных торгах договорах, обязательства по которым предусматриваютпереход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, атакже о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации изуказанного реестра»;других нормативно-правовых актов.1.4.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
