Составление договоров подряда на строительство (524291), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

каждые последующие десять дней до фактического исполнения

обязательства.

15.2. За нарушение подрядчиком обязательств (сроков начала и

окончания строительства согласно ст.6 настоящего договора, а также

сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в приложении N,

сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных заказчиком,

согласно п.8.8 ст.8 договора и других обязательств, установленных в

договоре), он уплачивает заказчику пеню в размере 0,01% от полной

стоимости строительства объекта за каждые десять дней в течение

одного месяца, а по истечении месяца по 0,03% за каждые последующие

десять дней до фактического исполнения обязательства.

15.3. Указанная в пунктах 15.1 и 15.2 настоящей статьи пеня

взимается за каждое нарушение в отдельности. Общая сумма пени не

может превышать 5% полной стоимости объекта.

15.4. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за

неисполнение обязательств по договору подряда сторона, нарушившая

договор, возмещает другой стороне в сумме, не покрытой пеней,убытки,

выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или

повреждении ее имущества, включая упущенную выгоду.

Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение

обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от

исполнения этих обязательств в натуре.

Статья 16. Особые условия

16.1. После подписания настоящего договора все предыдущие

письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между

сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они

противоречат настоящему договору.

16.2. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную

документацию на строительство объекта или отдельной его части

никакой третьей стороне без письменного разрешения заказчика.

16.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате

строительства объекта по вине подрядчика, компенсируется

подрядчиком, а по вине заказчика - соответственно заказчиком.

Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по

непредвиденным причинам, несет заказчик.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации

нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет

заказчик.

16.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и

подписаны сторонами.

16.5. Любая договоренность между заказчиком и подрядчиком,

влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из

настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в

форме дополнений или изменений к настоящему договору.

16.6. Если подрядчик после завершения работ по договору оставит

на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то заказчик

задержит оплату выполненных работ подрядчику до даты освобождения им

строительной площадки.

16.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим

договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

16.8. Все указанные в договоре приложения являются его

неотъемлемой частью.

16.9. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего

договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

Расчетные счета сторон,

Заказчика 342278 в Иркутском отделении Госбанка Российской

Федерации

Подрядчика 232827 в Иркутском отделении Госбанка Российской

Федерации

Адреса сторон:

заказчика: г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.43

подрядчика: г.Иркутск, ул.Декабрьских событий, д.22

Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для

каждой из сторон.

печать заказчика (подпись)

печать подрядчика (подпись)

Приложение N

к договору подряда

от "___"_____ 1992 г.

Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, прилагаемых к договору подряда

на строительство цементного завода

1. Поручительство на случай финансового банкротства заказчика -

приложение N

2. Акт о передаче заказчиком подрядчику площадки под

строительство - приложение N

3. График передачи заказчиком подрядчику проектной документации

- приложение N

4. Ведомость определения договорной цены на строительство

объекта - приложение N

5. График производства строительно-монтажных работ

(составляется подрядчиком ежегодно) - приложение N

6. График движения основных строительных машин по объекту

(составляется подрядчиком) - приложение N

7. График выполнения пусконаладочных работ - приложение N

8. График передачи заказчиком подрядчику оборудования,

материалов и изделий (составляется ежегодно) - приложение N

9. Перечень услуг, предоставляемых заказчиком подрядчику, -

приложение N

10. График поставки оборудования, материалов и изделий

(составляется подрядчиком ежегодно) - приложение N

11. Журнал производства работ - приложение N

12. Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в

эксплуатацию (передается заказчиком в срок, предусмотренный п.5.8

ст.5 настоящего договора) - приложение N

13. К договору прилагаются все распоряжения, приказы,

письменные соглашения и другие документы, принимаемые сторонами в

ходе строительства.

Характеристики

Список файлов стандарта