Право - ответы на вопросы на СтудИзбе

Между Правительством Санкт-Петербурга и Трастом «Балтинвест» (инвестором) был заключен инвестиционный договор № 1, в соответствии с которым инвестор принял на себя обязательства по осуществлению строительства дома № 1, после ввода в эксплуатацию которого получал 600 м2 площади построенного дома. В процессе строительства дома Траст «Балтинвест» заключило договор № 2 с ООО «Край», по условиям которого ООО «Край» осуществляет финансирование Траст «Балтинвест», а после завершения строительства ООО «Балтинвест» передает ООО «Край» 300 м2 площади построенного дома № 1. После строительства дома № 1 Траст «Балтинвест» (инвестор) и Правительство Санкт-Петербурга заключили дополнительное соглашение к инвестиционному договору № 1 о распределении площадей, в соответствии с которым было заменено количество передаваемой площади и Траст «Балтинвест» получало от Правительства 250 м2 построенного дома № 1. Представитель ООО «Край» обратился в суд с иском о признании последнего соглашения недействительным, мотивируя это тем, что при подписании дополнительного соглашения Траст «Балтинвест» распорядилось правами, ранее переданными третьему лицу (ООО «Край»). В суде представители Траст «Балтинвест» и Правительства с иском не соглашались и утверждали, что договор № 2 предполагает соинвестирование путем софинансирования инвестора. И между сторонами по этому договору возникают обязательственные отношения, в силу которых в счет финансирования инвестор (Траст «Балтинвест») обязуется в будущем передать соинвестору (ООО «Край») индивидуально-определенную вещь, а у соинвестора возникает только право требовать от инвестора передачи этой вещи. Следовательно, ООО «Край» не приобретает статус инвестора по инвестиционному договору № 1 и не может оспаривать дополнительное соглашение к нему. Дайте определение понятия «соинвестирование». Определите признаки, отличающие понятия «инвестирование» и «соинвестирование». Какие правовые последствия возникают в процессе соинвестирования? Какое решение должен принять суд?

Компания, зарегистрированная в Королевстве Швеция, имела 50% доли в уставном капитале ООО «Парк развлечений» зарегистрированного в России. Указанная доля, была продана гражданину Российской Федерации Петрову И.И. на основании договора купли- продажи, удостоверенного нотариусом г. Москвы. Договор купли – продажи доли, от имени Компании, подписал гражданин Ирландии Стивен М. Велли, действующий на основании доверенности, удостоверенной нотариусом г. Дублина. Доверенность от имени Компании подписал один из директоров и член Совета директоров Компании - Шон Д Смит. После того, как Компания узнала о продаже доли, она обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании договора купли – продажи недействительным. Свои требования она основывала на том, что в соответствии с законодательством Королевства Швеция, доверенность на подписание договора должна быть подписана всеми директорами (два директора) и поэтому она является недействительной, а заключенный на основе этой доверенности договор также должен быть признан недействительным. Право, какой страны подлежит применению? Должен ли Арбитражный суд г. Москвы исследовать протокол общего собрания акционеров Компании, посвященного принятию решения по отчуждению доли? Применимы ли здесь положения п. 3 ст. 1202 ГК РФ? Какое решение должен принять Арбитражный суд?

Между российским и белорусским юридическими лицами была достигнута договоренность о длительном сотрудничестве. Сотрудничество заключается в поставках текстиля для дома белорусской компанией. Был подписан протокол о намерениях, а каждая поставка оформлялась отдельным договором. Первый из договоров был заключен в Москве. В дополнительном соглашении к договору стороны установили, что споры по договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь и законодательством ответчика. Российское юридическое лицо не оплатило поставленные товары. Белорусская компания обратилась в арбитражный суд РФ с иском о взыскании с российской организации задолженности и неустойки. Исковые требования основывались на нормах российского законодательства. Право какого государства должно применяться к отношениям сторон? Изменится ли ситуация, если вместо белорусской компании стороной по договору выступит юридическое лицо из Германии.

Между обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированном в РФ (Покупатель) и Компанией зарегистрированной в Монголии (Продавец) был заключен договор поставки товара. Стороны установили, что спор, вытекающий из договора, будет передан на рассмотрение МКАС при ТПП РФ. Право подлежащее применению, сторонами выбрано не было. В соответствии с договором, товар поставлялся на условиях DAP Склад временного хранения г. Москва по цене $100 за единицу товара. Стоимость товара контракту составила $ 200000. Покупатель перечислил продавцу сумму аванса в размере 50% стоимости товара. После этого продавец уведомил покупателя о невозможности исполнить договор и вернул сумму аванса. Покупатель был вынужден закупить идентичный товар по цене $150 за единицу товара, на аналогичных условиях. Какое право подлежит применению к договору? Подлежит ли применению к спорному правоотношению Венская конвенция ООН о договорах международной купли – продажи товаров 1980 года? Освобождается ли продавец, при возврате покупателю суммы аванса за непоставленный товар, от возмещения убытков, вызванных непоставкой товара?

Между российской компанией ПАО «НОРД-СМ» и итальянской компанией «LU-VE», был заключен договор на поставку холодильного оборудования (теплообменников) на условиях DAT – «Инкотермс – 2010». На основании договора международной морской перевозки груза перевозчиком холодильного оборудования выступила международная логистическая компания «Canavara Group».В результате перевозки часть груза подверглась порче в связи с нахождением на палубе судна, о чем капитан судна незамедлительно уведомил как отправителя, так и получателя груза.По прибытии судна в порт назначения (г. Санкт-Петербург) представители российской компании ПАО «НОРД-СМ» отказались принять испорченный груз, о чем был составлен коммерческий акт повреждения груза. Оставшаяся часть груза вместе с товарораспорядительными документами была передана грузополучателю. Какие виды правоотношений можно выделить при анализе условий задачи? Определите круг субъектов, которые несут гражданско-правовую ответственность, исходя из изложенных обстоятельств. В соответствии с международными договорами определите максимальные пределы ответственности перевозчика по договору международной морской перевозки груза.

Иностранное посольство обратилось с иском в российский арбитражный суд к российской фирме по поводу заключенного договора подряда. Российская фирма заявила встречный иск. Но посольство сослалось на свой международный иммунитет, и суд в принятии встречного иска отказал. Однако суд кассационной инстанции отменил это решение, указав, что обращение посольства в российский суд в связи с коммерческим контрактом само по себе свидетельствует об отказе от иммунитета по этому контракту. Суд первой инстанции может рассмотреть встречный иск, по существу. Обладают ли официальные представительства иностранных государств иммунитетом от юрисдикции судов государства пребывания? На каком основании эти органы могут претендовать на предоставление им судебного иммунитета? Закреплено ли это положение в международном публичном праве? Закреплено ли данное положение в российском законодательстве?

Фирма "Графимекс ГМБХ" (Германия) заключила договор поставки с российским ООО «Дельта +». Право, подлежащее применению, стороны в договоре не определили. Свои обязательства по передаче товара фирма исполнила, однако оплаты за товар не поступило. Фирма обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Дельта +» о взыскании суммы задолженности за поставленный товар в размере 20000 евро и суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6133 евро.Право какой страны подлежит применению к спорному правоотношению? Применимы ли к спорному отношению нормы ст. 78 Венской конвенции о договорах международной купли- продажи товаров, 1980 г, о праве на взыскание процентов с просроченной суммы? Какое решение должен принять Арбитражный суд ?

Родители занимают противоположную позицию относительно проставления прививок ребенку. Какие варианты развития ситуации вы можете назвать? Какие правоограничения установлены в отношении лиц, отказавшихся от прививок в отношении ребенка?

Определите тип причинно-следственной связи в следующих примерах:
1. В медицинскую организацию поступает потерпевший с колотым ранением руки, при перевязке раны в больнице ему была занесена инфекция, больной умер. Назовите кто и за что может быть привлечен к ответственности в данной ситуации.
2. Пациенту А. проведена операция, повреждена крупная артерия, пациент умер.
3. Пациенту Б. при операции был поврежден мелкий сосуд, который привел к кровотечению, вследствие которого пациент также умер.

В отношении АО «Интернешенал» налоговой инспекцией проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой инспекция пришла к выводу о неполном удержании обществом налога на доходы иностранных организаций при выплате дивидендов своему участнику — налоговому резиденту Швейцарии. В связи с выявленным нарушением было вынесено решение о привлечении АО «Интернешенал» к налоговой ответственности в виде штрафа по ст. 123 Налогового кодекса РФ. 23 АО «Интернешенал» с решением налогового органа не согласилось и подало жалобу в вышестоящий налоговый орган, который оставил ее без удовлетворения. Общество обратилось в суд. В суде представитель АО «Интернешенал» ссылался на то, что неполное удержание налога на доходы иностранных организаций при выплате дивидендов отсутствовало, поскольку в соответствии с подп. «а» п. 2 Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 15 ноября 1995 г. при выплате дивидендов исчисляется налог по пониженной ставке в размере 5 % общей суммы дивидендов, если лицом, имеющим фактическое право на них, является компания (иная, чем партнерство), которая прямо владеет не менее чем 10 % капитала компании, выплачивающей дивиденды (за исключением компании, выплачивающей дивиденды и являющейся инвестиционным фондом), и эта доля участия составляет не менее чем 80 000 евро или эквивалентную сумму в любой другой валюте на момент фактического распределения дивидендов. Иностранный получатель дивидендов полностью удовлетворял указанным критериям, поэтому была применена пониженная ставка. Между тем по мнению налогового органа, для применения пониженной ставки необходимо, чтобы иностранное лицо осуществило вложения в капитал общества (инвестиции). Так, из п. 2 и 4 ст. 10 указанного соглашения следует, что для целей налогообложения дивиденды рассматриваются в качестве дохода от капитала, который был предоставлен организации ее акционерами (участниками). Однако иностранный получатель дивидендов получил акции АО «Интернешенал» по договору дарения, следовательно, они не могут считаться инвестициями (доходом от капитала, предоставленного обществу) и к ним неприменима пониженная пятипроцентная ставка. Проанализируйте доводы сторон. Что представляют собой инвестиции по российскому законодательству? Сформулируйте признаки, отличающие экономическое определение понятия «инвестиции» от юридического? Какое решение должен принять суд?

Компании «Motors» (Мюнхен, Германия,) принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак «BMW» и словесный товарный знак «BMW». ООО «Принцип+» ввезло на территорию России запасные части к автомобилям BMW, маркированные товарным знаком «BMW». Поставщиком запасных частей являлось компания «EmEx GROUP FZC» из Саудовской Аравии. Страна, из которой завозились запасные части – Саудовская Аравия. Компания BMW подала иск в Арбитражный суд г. Москвы к ООО «Принцип +» с требованием о защите исключительных прав на комбинированный товарный знак "BMW" и словесный товарный знак "BMW": о запрете ответчику осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров, на которых или на упаковке которых размещены товарные знаки по международной регистрации; изъятии из оборота и уничтожении без какой бы то ни было компенсации автомобильных запчастей, ввезенных обществом на территорию Российской Федерации. Охраняются ли на территории РФ комбинированные и словесные товарные знаки BMW? На основании каких нормативных правовых актов может быть предоставлена защита товарных знаков BMW на территории РФ? Является ли ввоз оригинальных товаров, произведенных правообладателем, маркированных охраняемыми товарными знаками на вторичном рынке нарушением патентных прав.

Международная компания «Гольфстрим», зарегистрированная на территории Калининградской области в 2018 г. на основании решения общего собрания участников решила изменить личный закон юридического лица в порядке редомициляции. Личным законом юридического лица было выбрано право Казахстана. В 2019 г. соответствующая международная компания была зарегистрирована на территории данного государства. По истечении 3-х месяцев после регистрации международной компании несколько участников обратились в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением об оспаривании данного решения, на том основании, что при принятии решения участниками не было собрано квалифицированное число голосов. Какое решение должен вынести Арбитражный суд Калининградской области? Какое право подлежит применению к данным правоотношениям? Может ли повлиять на решение суда положение устава международной компании о разрешении корпоративных споров в МКАС при ТПП?

Английская компания «Кемикл Индастриз» обратилась к американской предпринимательской корпорации «Юнайтед электрик» с предложением о создании совместного предприятия (Joint venture) по производству электролизного химического оборудования. Представитель «Юнайтед электрик» отклонил предложение, заявив, что его корпорация зарегистрирована по Закону о предпринимательских корпорациях штата Нью-Йорк (введен в действие с 1 сентября 1963 г.) и является юридическим лицом, а компания «Кемикл Индастриз» таковым не является. В ответ представитель последней пояснил, что поскольку согласно Английского закона о компаниях 1985 г. за регистрацию в качестве юридического лица необходимо уплатить определенный сбор, руководство компании решило ее не производить. Обладает ли правами юридического лица организация, не зарегистрированная в качестве такового в установленном законом порядке? Может ли быть создано совместное предприятие организациями, одна из которых не обладает правами юридического лица?

Между юридическими лицами из России и Франции был заключен бартерный контракт (договор мены). Отечественная организация обменивала крупную партию нефти на французское высокотехнологичное оборудование. В тексте контракта стороны «забыли» указать, применимое к его условиям право. На стадии взаимных поставок между контрагентами возник спор, и необходимо было определить правопорядок применимый к правоотношению. Местом подписания контракта на его первой странице был указан г. Астрахань (Россия), хотя в действительности подписывали соглашение в г. Лион (Франция), участники сделки этого факта и не отрицали. В качестве сторон по контракту российский контрагент был назван Покупателем, а иностранный Продавцом. При обращении за консультацией в юридическую фирму директор российской организации получил следующий совет: «Поскольку к договору мены применяются правила о купле-продаже, согласно ч. 2 ст.567 ГК РФ, то в соответствии с ч.1 п.2 ст. 1211 ГК РФ подлежит применению право страны продавца, т.е. гражданское право Франции». Какое право подлежит применению к данным правоотношениям? Влияет ли место заключение договора на право подлежащее применению? Подлежит ли применению к данному договору право страны, с которым договор наиболее тесно связан?

Будучи начальником отдела государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора и являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенная полномочиями по осуществлению проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения Б. во время проверки жалобы гражданина в отношении ООО "Дентал Смайл" получила стоматологические услуги без оплаты из стоимости. По утверждению Б. она собиралась оплатить услуги в полном объеме после оказания лечения. Счета на оплату ей не предоставлялись. Есть ли основания привлечения Б. к ответственности?

Международный коммерческий арбитраж Российской Федерации рассматривал иск фирмы из Лихтенштейна к фирме из Швейцарии на основе арбитражного соглашения, включенного в текст контракта. Контракт купли-продажи между истцом и ответчиком был заключен в Москве и подлежал исполнению на территории России российским юридическим лицом, которому швейцарская фирма (продавец) передала фактическое исполнение контракта. Применимое право в договоре определено не было. Российская коллизионная норма предписывает в отсутствие выбора права сторонами договора применение к договору купли-продажи права страны-продавца. Однако арбитры сочли, что в данном случае Россия имеет наиболее близкую связь с рассматриваемым правоотношением. В результате дело рассматривалась на основании российского законодательства. Какой вид арбитражного соглашения был заключен сторонами? Компетентен ли МКАС РФ рассматривать споры из контрактов, субъектами которых выступают иностранные лица? Коллизионное право какого государства должен применить МКАС РФ в данном случае?

В детскую городскую больницу поступил двенадцатилетний ребенок, доставленный после падения с балкона 3 этажа с повреждениями, вызвавшими кровопотерю. Требовалось срочное переливание крови, однако родители, мусульмане по вероисповеданию, не дали согласие врачам на переливание крови. Врачи, после информации о последствиях их отказа не стали делать эту процедуру, пытаясь остановить кровь медикаментозными средствами, но ребенок умер от обильной кровопотери. Ответственен ли медицинский персонал за смерть мальчика?

ООО «Стройинвест» и ООО «Стинг» заключили инвестиционный договор № 10, в соответствии с которым застройщик (ООО «Стройинвест») обязуется не позднее декабря 2018 г. ввести в эксплуатацию жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 18, а по истечении четырех месяцев с момента введения его в эксплуатацию передать этот дом по акту инвестору (ООО «Стинг»). В п. 12 инвестиционного договора № 10 было закреплено условие, в соответствии с которым при уменьшении рыночной цены жилых помещений соответствующей категории инвестор вправе в одностороннем порядке отказаться от получения жилого дома, а застройщик должен вернуть инвестору фактически привлеченные инвестиции, а также проценты из расчета 8 % годовых от суммы фактически внесенных инвестиций. В августе 2018 г. в ООО «Стройинвест» был принят новый юрист (выпускник университета) Никита Белов, который при прочтении текста инвестиционного договора № 10 посчитал, что п. 12 не соответствует положениям действующего законодательства. Никита доложил об этом директору компании, давшему указание исправить сложившуюся ситуацию. В связи с этим Белов подготовил необходимые документы и обратился в суд с иском о признании недействительным условия инвестиционного договора № 10, предусматривающего возможность одностороннего отказа инвестора от договора при уменьшении рыночной цены жилых помещений. Свои доводы Никита обосновывал положениями ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в которой закреплены определения понятий «инвестиции» и «инвестиционная деятельность». По мнению Никиты, оспариваемое условие противоречит предмету инвестиционного договора № 10, а также положениям ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», поскольку оно предопределяет иной исход инвестиционной деятельности, отличный от закрепленного в ст. 1 Закона и договоре, делая неисполнимым инвестиционный договор № 10, и нарушает интересы истца как участника инвестиционной деятельности. Проанализируйте положения ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в которой закреплено определение понятия «инвестиции». Оцените доводы истца. Какое решение должен принять суд?

В 2017 г. арбитражный суд МТП рассмотрел спор из договора об оказании услуг по распространению продукции на территории других стран, заключенного между компаниями из Швейцарии, Сингапура и Бельгии. После прекращения по соглашению сторон указанного дистрибьюторского соглашения возник вопрос о выкупе инвентаря, находившегося у одного из контрагентов. Стороны предусмотрели, что их договор будет регулироваться правом Швейцарии.

Гражданин М. доставлен в травматологическое отделение после ножевого ранения в живот. Больному была проведена срочная операция. Операция прошла удачно, однако через несколько часов больной умер. При вскрытии выяснилось, что не были выявлены переломы ребер, так как не пальпировалась грудная клетка и не производилась рентгенография. Поэтому лечение не оказывалось в полном объеме. Все это усугубило тяжелое состояние больного и, по мнению родственников, способствовало наступлению смерти. На иждивении больного находились 3 детей школьного возраста, жена и родители пенсионного возраста.

1. Есть ли основания для предъявления иска о возмещении вреда, причиненного жизни пациента, и к кому должен быть предъявлен иск?
2. Кто имеет право на подачу иска о возмещении вреда, причиненного потерей кормильца?
3. Могут ли родственники умершего пациента потребовать компенсации морального вреда в судебном порядке?
4. Является ли возмещение виновным материального ущерба, причиненного жизни или здоровью пациента, основанием для освобождения от уголовной ответственности?

Сотрудник вашей компании обнаружил, что в трудовом договоре сотрудников нет положений о праве на ежегодный календарный отпуск.К какому нормативно-правовому акту РФ обратится сотрудник кадровой службы для урегулирования данного вопроса с сотрудником? (Укажите 2 варианта ответа).

• К Трудовому кодексу РФ.
• К Уголовному кодексу РФ.
• К Конституции РФ.
• К международным договорам РФ и иностранных государств.
• К нормам административного права.

Ваш партнер подал на вашу компанию заявление в арбитражный суд. Однако суд перенаправил дело в адрес суда общей юрисдикции, указав, что такая категория дел рассматривается только там. Нормы какого процессуального законодательства будет применять суд при рассмотрении дела в новой инстанции?

• Нормы гражданского процессуального законодательства.
• Нормы арбитражного процессуального законодательства.
• Нормы уголовного процессуального законодательства.
• Нормы гражданского и арбитражного процессуального законодательства.

Между российским и белорусским юридическими лицами была достигнута договоренность о длительном сотрудничестве. Сотрудничество заключается в поставках текстиля для дома белорусской компанией. Был подписан протокол о намерениях, а каждая поставка оформлялась отдельным договором. Первый из договоров был заключен в Москве. В дополнительном соглашении к договору стороны установили, что споры по договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь и законодательством ответчика. Российское юридическое лицо не оплатило поставленные товары. Белорусская компания обратилась в арбитражный суд РФ с иском о взыскании с российской организации задолженности и неустойки. Исковые требования основывались на нормах российского законодательства. Право какого государства должно применяться к отношениям сторон? Изменится ли ситуация, если вместо белорусской компании стороной по договору выступит юридическое лицо из Германии .

Сотрудник вашей ИТ-компании распространил вредоносный вирус на персональные компьютеры компании и за ее пределами. Объясните, какое противоправное деяние совершил сотрудник и какой вид ответственности он будет нести?

• Сотрудник будет нести уголовную ответственность, поскольку совершил преступление.
• Сотрудник будет нести только административную ответственность, поскольку совершил правонарушение.
• К сотруднику можно предъявить только гражданский иск о возмещении ущерба.

Находясь в местах лишения свободы за совершенное преступление, мужчина попал в тюремную больницу с подозрением на вирусный гепатит А. В результате обследования диагноз подтвердился. Вместе с тем больной категорически отказался от лечения и не принимал никакие лекарства. Врач объяснил возможные последствия отказа от медицинского вмешательства, однако пациент не изменил своего решения. Что делать врачу в данной ситуации?

Ш., являясь фельдшером выездной бригады скорой медицинской помощи, прибыв по вызову к больному, диагностировав у него "Отравление
суррогатами алкоголя. Отравление метиловым спиртом. Кома III степени" и придя к выводу о нахождении больного в опасном для жизни и здоровья состоянии, транспортировала его в ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ". По доставлению ФИО8 в ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ" была констатирована его смерть, причиной которой в соответствии с заключением эксперта явилось острое отравление метиловым спиртом. Каким
образом можно определить объем необходимых действий, которые должна была выполнить Ш.? Какая ответственность может наступить для Ш., если данный объем действий не был выполнен в полном объеме или был выполнен в частичном объеме?

К частному стоматологу обратился гражданин для протезирования 2 зубов. После проведенной процедуры у пациента образовались нагноения и свищи. При обследовании выяснилось, что данные последствия возникли из-за ненадлежащего выполнения стоматологом своей работы. В частности, по данным ортопантограммы, каналы зубов были запломбированы не на всем протяжении, и во время лечения зуба пломбировочное вещество было выведено за пределы корня, в результате чего у пациента образовались свищевые отверстия. Воспаление слизистой оболочки произошло вследствие постоянной ее травматизации из-за глубоко посаженной коронки. В настоящее время пациент нуждается в серьезном длительном лечении и повторном протезировании.
1. Есть ли основания для привлечения врача-стоматолога к гражданско-правовой ответственности?
2. Опишите порядок определения размера имущественного ущерба в данном случае

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять лицензирование медицинской деятельности индивидуальных предпринимателей (далее - лицензирующий орган), в рамках документарной проверки соблюдения предпринимателем-лицензиатом, оказывающим стоматологические услуги взрослому населению, требований и условий, предъявляемых при осуществлении медицинской деятельности (в части соблюдения порядка оказания медицинской помощи), затребовал у него учетную медицинскую документацию, в том числе амбулаторные карты больных и ведомости учета врачебных посещений. Правомерно ли требование лицензирующего органа (предприниматель отказывается представить для проверки указанные документы, ссылаясь на то, что в них содержится информация, составляющая врачебную тайну)?

Служба безопасности вашей ОТ-компании сообщила о заражении вредоносным вирусом персональных компьютеров (ПК) сотрудников. Работник службы безопасности просит применить к правонарушителю, виновному в заражении, соответствующей меры ответственности.К какому нормативно-правовому акту следует обратиться, чтобы определить соответствующее наказание для сотрудника, который допустил внедрение на ПК работников вредоносной вирусной программы?

• К Трудовому кодексу РФ.
• К Уголовному кодексу РФ.
• К Кодексу РФ об административных правонарушениях.
• К Гражданскому кодексу РФ.

В субъекте РФ в 2008 г. был принят региональный закон о государственно-частном партнерстве. На основании этого закона субъект РФ заключил договор с консорциумом, созданным рядом банков и инвестиционных компаний, о строительстве моста через реку в областном центре. Когда была разработана проектная документация, в субъекте РФ произошла смена власти — население избрало нового губернатора. Новый губернатор принял решение об отказе от этого инвестиционного проекта. Однако консорциумом были понесены расходы на проведение изыскательских работ, финансово-экономическую экспертизу, а также на юридические услуги — в общей сумме 400 млн руб. Переговоры о возмещении этой суммы не дали никакого результата. Консорциум обратился в арбитраж с иском к субъекту РФ о взыскании понесенных расходов. Помимо того, представитель консорциума потребовал взыскания неустойки в сумме 40 млн руб. Основанием иска стали закон субъекта РФ о государственно-частном партнерстве и договор, заключенный субъектом с консорциумом. В ходе арбитражного разбирательства представитель субъекта РФ заявил о том, что оснований для удовлетворения иска нет, поскольку договор, на который ссылается консорциум, нельзя признать заключенным. Причина этого состоит в том, что между сторонами сложились концессионные отношения, которые должны регулироваться Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Однако следует учитывать тот факт, что в договоре, на который ссылается истец, отсутствует условие о гарантиях, которое в силу Федерального закона является существенным условием договора. Следовательно, отсутствие договоренности сторон об этом условии служит основанием для того, чтобы он считался незаключенным. Истец против доводов представителя субъекта РФ возражал. Он отметил, что отношения между сторонами, урегулированные 21 договором о государственно-частном партнерстве, заключены в соответствии с законом субъекта Р Ф о государственно-частном партнерстве. Этот закон не содержит требований об обязательном включении в договор условия о гарантии. Существует ли конкуренция между Федеральным законом «О концессионных соглашениях» и региональными законами о государственно-частном партнерстве (в качестве примера возьмите Закон Санкт-Петербурга от 25 декабря 2006 г. № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах»)? Какое законодательство следует применять суду в данном случае? При каких условиях подлежит удовлетворению исковое требование о взыскании убытков и взыскании штрафа?

Руководитель службы безопасности вашей компании обнаружил, что в регламенте по информационной безопасности нет положений о защите коммерческой тайны. К какому нормативно-правовому акту РФ следует обратиться для дополнения регламента в целях защиты коммерческой тайны компании?

• Взять положения о коммерческой тайне из гражданского права, а также дополнить их ссылкой на Уголовный кодекс РФ.
• Дополнить регламент положениями Конституции РФ.
• Прописать в регламенте положения судебных решений, которые являются прецедентами в спорах о защите коммерческой тайны.
• Взять положения уголовно-процессуального кодекса РФ, чтобы пояснить порядок заключения под стражу за нарушение положений о коммерческой тайне.

Все НПА муниципальных органов власти …

• подлежат общественному обсуждению
• принимаются исключительно на местных референдумах
• подлежат опубликованию
• подлежат включению в регистр муниципальных НПА субъекта Российской Федерации

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования являются ориентирами для:

• аттестации педагогических кадров
• оценки итогового и промежуточного уровня развития детей
• оценки качества образования
• решения задач формирования программы, анализа профессиональной деятельности и взаимодействия с семьями
• построения образовательной политики
• изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет
• информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования

Какой испытательный срок может быть установлен для гражданина, впервые принятого на административную государственную должность?

Функция правового мониторинга, направленная на создание условий, позволяющих предвидеть и даже предвосхищать развитие правовой системы и действующего права, это…

• прогностическая
• регулятивная
• контроля
• планирования

В младенческом возрасте содержание образовательных областей реализуется через следующие виды деятельности:

• манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия
• экспериментирование с материалами и веществами
• восприятие музыки, детских песен и стихов
• непосредственное эмоциональное общение со взрослым
• совместные игры со сверстниками под руководством взрослого
• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
• двигательная активность, тактильно-двигательные игры

Какой из нижеприведенных актов является правовым актом, но не НПА …

• Доктрина национальной безопасности
• Постановление Правительства Российской Федерации
• Решение Администрации г. Ялта
• Устав ООО «Ромашка»

Содержательные правила юридической техники составляют …

• отсутствие противоречий между юридическими документами (частями документа)
• обеспечение соответствия правовых документов принципам и нормам международного права
• выбор правовой формы
• правильный выбор отрасли права
• согласованность различных правовых документов (частей правового документа)
• единообразное понимание терминов

Постановления Правительства Российской Федерации по юридической силе …

• выше указа Президента России
• ниже указа Президента России
• ниже Федерального закона России
• Постановление Правительства России может отменено

33 трудовых договора
На острове Буяне случилось такое чудо. Из воды вышли 33 богатыря во главе с дядькой Черномором и предложили князю Гвидону свои услуги по охране границ государства. Князь дал задание придворному юристу выяснить, каким договором (трудовым или гражданско-правовым) следует урегулировать отношения между княжеской администрацией и богатырями? Надо ли богатырям обращаться в компетентные органы для получения лицензии на осуществление охранной деятельности?

Брачный договор царицы
Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, – говорит одна девица, – то на весь крещеный мир приготовила б я пир». «Кабы я была царица, – говорит ее сестрица, – то на весь бы мир одна наткала б я полотна». «Кабы я была царица, – третья молвила сестрица, – я б для батюшки царя родила богатыря». Царь, подслушавший этот разговор под дверями, вбежал в светлицу, предложил руку и сердце младшей сестре, и увез ее во дворец. За несколько дней до свадьбы будущие супруги заключили брачный договор, в соответствии с которым царице переходило в собственность определенное недвижимое имущество, если она и правда родит богатыря. Обоснованно ли включение такого пункта в брачный договор? Можно ли царице настаивать на исполнении царем своего обязательства по передаче имущества, если родится дочь?

Контракт Мальвины
Как и любая актриса, Мальвина была чрезвычайно взбалмошной и капризной. Угодить ей было практически невозможно. А после того как Карабас-Барабас отказался сбрить бороду, Мальвина почувствовала себя до такой степени уязвленной, что сбежала из театра. При этом, она прихватила с собой и своего воздыхателя – актера Пьеро. В результате чего, несколько спектаклей было сорвано. Директор театра Карабас-Барабас был в ярости, ведь пришлось вернуть деньги за билеты.
Имела ли право Мальвина до окончания срока действия трудового договора покинуть театр и имеет ли Карабас-Барабас право на возмещение вреда, причиненного в результате возврата билетов за несостоявшееся представление?

Золотой зуб Соловья-разбойника
«Ну, вот ты и попался, – злобно скалился Соловей-разбойник. – Сейчас как свисну, ты свалишься с лошади, и я вытащу из твоих карманов все деньги». Реализовать свое намерение Соловей не успел, поскольку Илья Муромец, изловчившись, ударил его по зубам, связал веревкой и доставил в Киев на суд князя. Однако адвокат Соловья-разбойника настаивал на том, что Илья превысил пределы необходимой обороны, нанеся его подзащитному средней тяжести вред здоровью, выбив ему единственный свистящий зуб.
Проанализируйте ситуацию. Какое решение должен принять князь, если руководствоваться УК РФ?

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования – это:

• целевые ориентиры дошкольного образования
• ориентиры педагогического мониторинга
• формы реализации образовательной программы
• возрастная периодизация развития

Распределите НПА в соответствии с их юридической силой …

• закон г. Москвы
• Конституция Российской Федерации
• Указ Президента Российской Федерации
• Конституция Республики Алтай
• Федеральный закон Российской Федерации

Содержание коррекционной работы и / или инклюзивного образования включается в ... раздел основной образовательной программы дошкольного образования:

• содержательный
• методический
• организационный
• целевой

Акты федеральных органов исполнительной власти подписываются Президентом России ...

• нет, Президент подписывает только законы
• такой обязанности не предусмотрено, но Президент вправе подписать акт федерального органа власти, тем самым придав ему большую значимость
• да, если такие акты содержат информацию, составляющую государственную тайну
• да, если это обязательная стадия нормотворчества

Неверно, что к видам антикоррупционной экспертизы относится …

• внутренняя
• внешняя
• смешанная

Расположите последовательно стадии правоприменения …

• сбор всей юридически значимой информации, относящейся к конкретному делу)
• решение дела – завершающая и вместе с тем основная стадия (заключается в принятии решения и подготовке правоприменительного акта)
• установление юридической основы дела (выбирается отрасль, институт и норма права, регулирующие данное общественное отношение, проверяется подлинность текста норм права, их пределы действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, уясняется смысл и содержание юридических предписаний, квалифицируется деяние)

На какой срок может быть заключен бессрочный трудовой договор?

• неопределенный срок;
• не более 5 лет;
• на время выполнения определенной работы;
• верно все перечисленное;
• не более 1 года.

Виды юридической техники это…

• правораспорядительная
• правотворческая
• правореализационная
• правоинтерпретационная
• правоохранительная

Неверно, что к стадиям законотворческого процесса относится…

• законодательная инициатива
• обсуждение и доработка законопроекта в законодательном органе
• принятие законов
• оспаривание закона
• опубликование закона и вступление его в силу

Расставьте виды юридических конструкций в зависимости от сферы применения, от более широких к более узким:

• Отраслевые
• Общеотраслевые
• Межотраслевые

В процессе мониторинга законов выявляется …

• кто представлял проект в законодательный орган
• согласованность закона с иными НПА
• как долго готовился проект закона

Заключение Правительства Российской Федерации при рассмотрении проекта закона необходимо …

• во всех случаях
• по вопросам войны и мира
• по вопросам введения налогов
• по вопросам выпуска государственных займов

Неверно, что к основным функциям правового мониторинга относится ...

• функция наблюдения
• экспериментальная
• функция надзора

В феврале 2019 г. учредитель совместного российско-германского предприятия «Мабет-Интер» — немецкая фирма «Беккер ГМбх» перечислила на валютный счет совместного предприятия 40 930,5 евро в качестве вклада в его имущество с целью извлечения дохода и получения права для участия в управлении предприятием. Решением Средне-Волжского регионального центра Федеральной службы Российской Федерации по валютному и экспортному контролю к данному предприятию были применены штрафные санкции в сумме 40 930,5 евро за осуществление валютной операции, связанной с движением капитала, при отсутствии лицензии Центрального Банка Российской Федерации. В какие объекты инвестиционной деятельности вправе вкладывать иностранные инвесторы? Что является инвестицией? Подлежат ли валютные операции нерезидентов, связанные с движением капитала, каким- либо ограничениям?

Специалист подлежит отводу, если:

1. обнаружится его некомпетентность
2. он ранее участвовал в деле в качестве эксперта
3. его показания противоречат другим материалам дела
4. он ранее участвовал в деле в качестве специалиста

Гражданин Смирнов внезапно скончался. Завещание после себя он не оставил. Он состоял в браке с гражданкой Смирновой, от этого брака у них было двое детей. До вступления в брак с гражданской Смирновой, двадцать лет назад, он встречался с гражданкой Ланской. У Ланской родился ребенок, которого Смирнов признал. Когда ребенку исполнилось полгода, Смирнов уехал в другой город, там и женился. Все эти годы сына он не видел, на алименты никто не подавал. Сын Ланской заявил права на гараж и часть имущества Смирнова (квартиру). Гараж и квартира были приобретены в браке Смирнова с гражданкой Смирновой. Сыну Смирнова на этот момент было 35 лет.
1 Кто имеет право наследовать после гражданина Смирнова в этом случае?
2 Возникло бы право наследования у сына Смирнова (35 лет), если гражданин Смирнов оставил завещание на свою жену? Кто бы в этом случае выступил наследниками, если детям Смирнова от брака было: а) по 25 и 30 лет, б) 14 и 17 лет?
3 Как изменились бы право на наследство, если завещание было составлено только на детей жены и его (и на гараж, и на квартиру и все предметы домашнего обихода? Имела бы жена право на наследство? Что бы в этом случае получила она?
4 В каких случаях, даже при наличии завещания, дети всегда имеют право наследовать после родителей?

Судьи, работники аппаратов судов, занимающих должности государственной гражданской службы, и работники аппарата суда по охране и обслуживанию зданий судов и транспортного хозяйства, назначенных в установленном законом порядке на штатные должности и исполняющих свои обязанности на профессиональной основе это

Нормативно-правовой акт, регламентирующий кадровое обеспечение деятельности судов:

Деятельность по кадровому обеспечению судов осуществляется:

Главная задача формирования судейского корпуса заключается:

Требования к кандидатам на должность судьи можно разделить на

К числу «отрицательных» требований относится:

Факультативной стадией в уголовном процессе является стадия:

1. возбуждения уголовного дела
2. предварительного расследования
3. исполнения приговора
4. возобновления производства по уголовному делу в виду новых или вновь открывшихся обстоятельств

Решение суда 2 инстанции по уголовному делу может быть выражено в форме:

1. акта
2. постановления
3. протокола
4. определения
5. приговора

Осужденным именуется лицо в отношении, которого:

1. вынесено постановление о применении принудительной меры медицинского характера
2. вынесено постановление о применении принудительных мер воспитательного воздействия
3. вынесен обвинительный приговор
4. вступил в силу обвинительный приговор
5. приступили к исполнению обвинительного приговора

Подозреваемый вправе отказаться от помощи защитника:

1. в ходе предварительного слушания
2. в ходе подготовительной части судебного разбирательства
3. в ходе судебного следствия
4. в ходе предварительного следствия
5. в ходе дознания

Предыдущее участие в производстве по уголовному делу не является основанием для отвода:

1. следователя
2. дознавателя
3. прокурора
4. судьи

Субъектами доказывания по уголовному делу являются:

1. педагог
2. переводчик
3. руководитель следственного органа
4. заявитель

Вещественным доказательством являются:

1. предметы, обнаруженные в ходе обыска
2. предметы, полученные представителем потерпевшего от потерпевшего
3. предметы, представленные дознавателю защитником
4. предметы, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия
5. предметы, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств

Показания потерпевшего могут быть получены:

1. до возбуждения уголовного дела
2. сразу после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела
3. до предъявления обвинения
4. после направления дела в суд

Экспертиза, назначенная ввиду недостаточной ясности имеющегося в деле заключения эксперта, будет:

1. дополнительной
2. повторной
3. новой самостоятельной
4. уточняющей

Лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления при наличии следующего безусловного основания:

1. когда это лицо застигнуто непосредственно после совершения преступления
2. когда потерпевший укажет на данное лицо как на совершившее преступление
3. когда в отношении этого лица имеется обоснованное подозрение в причастности его к совершению преступления
4. когда в жилище этого лица будут обнаружены явные следы преступления
5. при наличии достаточных оснований полагать, что это лицо может угрожать свидетелю

Судебное решение требуется для принятия следующей меры процессуального принуждения:

1. задержание
2. обязательства о явке
3. личное поручительство
4. денежное взыскание

Переводчик может обжаловать действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора, суда:

1. любые
2. лишь в той части, в которой действия и решения затрагивают интересы данного свидетеля
3. лишь в той части, в которой действия и решения затрагивают общественные интересы
4. любые, кроме решений, связанных с отводом переводчика

Основанием для приостановления предварительного следствия является:

1. истечение срока давности уголовного преследования
2. потерпевший скрылся от следствия
3. тяжелая болезнь обвиняемого, препятствующая дальнейшему расследованию
4. ходатайство потерпевшего или его представителя

Обязано ли муниципальное медицинское учреждение (городская поликлиника) предоставлять ответ на обращение гражданина по вопросу качества медицинской помощи в учреждении? Если обязано, то на основании каких именно норм? Влечет ли в данном случае непредоставление гражданину ответа на его обращение административную ответственность? Изменится ли ответ, если гражданин направит обращение в частную медицинскую организацию?

Общественная организация решила устроить бессрочную протестную акцию против застройки парка с размещением палаток, в которых будут жить активисты. Размещение палаток предполагается на территории парка. Может ли общественная организация реализовать такую идею? Если может, то каков порядок ее реализации?

Главный санитарный врач субъекта РФ на основании абзаца 2 пункта 6 части 1 ст. 51 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" вынес постановление о госпитализации гражданина С., больного инфекционным заболеванием, представляющими опасность для окружающих на срок 4 дня. Оцените правомерность такого решения.

Обязано ли муниципальное учреждение здравоохранения (районная больница) оказывать неотложную медицинскую помощь временно пребывающему на территории РФ иностранному гражданину (из КНР) в случае его отказа от заключения договора на оказание платных медицинских услуг, если он не является застрахованным по программам добровольного и обязательного медицинского страхования?

Ассистент кафедры хирургии медицинского университета, кандидат медицинских наук, находясь в отпуске, с семьей ехал на собственной машине на черноморское побережье. При выезде из города он остановился, так как дорога была перекрыта из-за аварии. Выйдя из машины, он увидел травмированного, лежащего на обочине дороги мужчину в тяжелом состоянии, заметил открытый перелом правой бедренной кости с кровотечением, слышал, как автоинспектор вызывал скорую помощь. Но тут дорогу открыли, и он продолжил путь. Имеется ли какое-либо нарушение в поведении врача и какое?

В крупной городской больнице прооперирован больной Н., 60 лет, по поводу аденомы предстательной железы II стадии. Последние годы гражданин Н. страдал также ИБС II стадии, фиброзом левого легкого, церебральным склерозом, глаукомой. После операции он был помещен в реанимацию, где находился в бессознательном состоянии. Через 2 дня, когда состояние больного резко ухудшилось, его жена обратилась к лечащему врачу, а затем к заведующему отделением с просьбой отменить ряд сильнодействующих препаратов, которые, как показал многолетний опыт лечения, больной переносит плохо. В связи с категорическим отказом и угрозой перевести больного из реанимации она пыталась рассказать врачам, какие из лекарств обычно помогают мужу, просила проинформировать о состоянии его здоровья и методах лечения, в чем ей было грубо отказано.
1. Были ли нарушены в данном случае права пациента, гарантированные законодательством Российской Федерации?
2. К какому должностному лицу имеют право обратиться пациент или его родственники в случае нарушения своих прав?

Главный санитарный врач субъекта РФ на основании абзаца 2 пункта 6 части 1 ст. 51 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" вынес постановление о госпитализации гражданина С., больного инфекционным заболеванием, представляющими опасность для окружающих на срок 4 дня. Оцените правомерность такого решения.

«Закон обратной силы не имеет» - это пример …

• правовой презумпции
• правовой фикции
• правовой аксиомы
• правовой оговорки

¾ от общего числа сенаторов необходимо для одобрения …

• Федерального Закона
• Федерального Конституционного Закона
• указа Президента России
• принятия постановления Совета Федерации

Акты Конституционного Суда…

• носят общеобязательный характер на всей территории страны
• являются окончательными и не подлежат обжалованию или пересмотру
• могут быть пересмотрены Верховным Судом России
• обязательны только для лиц, обратившихся в Конституционный Суд за разъяснением отдельных положений Конституции Российской Федерации

Акты Правительства, имеющие нормативный характер, издаются в форме ...

• Постановлений
• Распоряжений
• Указов
• Приказов
• Законов

Антикоррупционную экспертизу могут проводить ...

• орган юстиции
• органы прокуратуры
• органы МСУ

В качестве независимого эксперта проекта закона может выступать …

• юридическая служба законодательного органа
• депутатские комиссии законодательного органа
• научные учреждения

Государственную регистрацию НПА федеральных органов исполнительной власти осуществляет …

• прокуратура России
• Министерство юстиции Российской Федерации
• Правительство России
• Департамент правовой информации Аппарата Правительства Российской Федерации

Для каких двух принципов нормотворчества характерны следующие высказывания: «Проекты НПА подлежат широкому обсуждению, а также правовой экспертизе. После принятия акта, он подлежит обязательному опубликованию»…

• принципы законности и гласности
• принципы демократизма и гласности
• принципы научности и гласности
• принципы прозрачности и гласности

Должностные лица в случае обнаружении в НПА коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, должны …

• провести антикоррупционную экспертизу
• информировать об этом органы прокуратуры
• доложить руководству своего органа или организации
• информировать органы внутренних дел

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы рассматривается …

• в 10-ти дневный срок с момента его получения
• в течение 15 дней
• в течение 20 дней
• в 30-ти дневный срок

Законность, научность, техническое совершенство, гуманизм и демократизм – это …

• признаки нормотворчества
• принципы нормотворчества
• положения о нормотворчестве
• задачи нормотворчества

К актам Верховного Суда Российской Федерации, оказывающие влияние на правовую политику, относятся…

• Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
• Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации
• обзоры судебной практики
• определение Президиума Верховного Суда Российской Федерации

К актам Президента России относятся…

• Указ
• Постановление
• Распоряжение
• Послание
• Письма

К приемам юридической техники относятся …

• казуистический
• абстрактный
• точный
• мягкий
• полный

Какие из нижеперечисленных видов актов могут издаваться в электронной форме …

• Федеральный Закон Российской Федерации
• Постановление Правительства
• акты федеральных органов исполнительной власти
• указ президента России